Arrêté du 4 juillet 2018 relatif au guichet unique « génie civil » prévu à l’article L. 50 du code des postes et des communications électroniques
JO du 13 juillet 2018
Ce texte adapte les conditions techniques de fonctionnement du guichet unique déjà géré par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) pour assurer la sécurité des réseaux aériens, souterrains et subaquatiques, pour tenir compte de ses nouvelles fonctions d’aide à la coordination des travaux de génie civil par la collecte d’informations sur les travaux programmés d’installation et de renforcement d’infrastructures d’accueil.
Il précise en particulier l’utilisation des services fournis par le guichet unique pour les maîtres d’ouvrage, les exploitants de réseaux ouverts au public à très haut débit, les collectivités territoriales et l’Etat et définit les obligations nouvelles des prestataires ayant passé une convention avec l’INERIS.
A cette fin, il modifie l’arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l’article L. 554-2 du code de l’environnement.
Les modifications consistent principalement à :
* inclure dans le titre de l’arrêté la référence à l’article L.50 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui instaure un guichet unique chargé de rassembler les éléments nécessaires à l’identification des maîtres d’ouvrage d’une opération de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures d’accueil, d’une importance significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers en vertu du I de l’article L. 49 du CPCE ;
* ajouter la définition des termes “maître d’ouvrage” et “exploitant d’un réseau ouvert au public” ;
* aligner les fonctions actuelles du guichet unique sur celles prévues par le CPCE (articles L.50 et R.42-2) ;
* ajouter aux services proposés par le téléservice le renseignement sous format électronique des informations obligatoires mentionnées au I de l’article L.49 du CPCE ;
* étendre l’accès aux services mentionnées à l’article 4 aux maîtres d’ouvrages ;
* préciser les modalités d’obtention d’une nouvelle adresse internet quand la durée de validité du lien internet précédent a expiré ;
* ajouter la direction générale des entreprises à la liste des destinataires de certaines données à caractère personnel enregistrées dans le téléservice.
Afin de tenir compte de ces modifications, le texte modifie également l’arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d’ouvrages et des prestataires d’aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations. gouv.fr ».
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Les plus lus…
Dossier : JOP 2024 : à vos marques, prêts ?
Sécurité privée : géographie de la surveillance humaine, les conditions d'allongement de la validité d'un permis de feu, mise en place de la vidéoprotection algorithmique, de nouvelles limites pour l'exposition au plomb et aux diisocyanates, la sécurité des ponts en France, étude de marché sur la sécurité des chantiers... > Voir le sommaire du n° 601
Commandez la version papier du magazine Face au Risque pour un confort de lecture optimal. N.B. Les frais de port sont de 7,50 € TTC, quel que soit le nombre de magazines commandés.Dossier : JOP 2024 : à vos marques, prêts ?
Sécurité privée : géographie de la surveillance humaine, les conditions d'allongement de la validité d'un permis de feu, mise en place de la vidéoprotection algorithmique, de nouvelles limites pour l'exposition au plomb et aux diisocyanates, la sécurité des ponts en France, étude de marché sur la sécurité des chantiers... > Voir le sommaire du n° 601
Cette version du magazine numérique vous est proposée en consultation de type "flipbook" (tourné de page, zoom). Chaque numéro acheté sera consultable à partir de l'onglet "Mes magazines numériques" présent dans votre compte. N.B. Un flipbook n'est pas un fichier PDF téléchargeable.En 2024, se tiendra un nombre inédit de scrutins et près de la moitié de la population mondiale sera…
La solution française de coffre-fort numérique Lockself a publié le 30 avril 2024 la première édition de son baromètre…
Publiée au JO le 23 avril 2024, la loi 2024-364 vise à transposer un grand nombre de dispositions adoptées…
Près de 600 000 accidents du travail et 789 décès ont été déclarés en 2022 en France. Devant l’importance…
À lire également