Décret n° 2023-1209 du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 181-2 du code de l’environnement et modifiant l’article D. 314-15 du code de l’énergie
JO du 20 décembre 2023
En premier lieu, ce texte introduit dans le code de l’environnement (nouvel article D. 181-15-12) des dispositions complétant la liste des pièces du dossier de demande d’autorisation environnementale pour les projets de parcs éolien en mer et leurs ouvrages de raccordement.
A ce titre, il ajoute au dossier de demande les pièces demandées dans les dossiers de demande des autorisations ayant fusionné avec l’autorisation environnementale :
– arrêté d’approbation de la convention d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports ;
– autorisation unique prévue à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 pour toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins ;
– agrément en zone économique exclusive prévu à l’article 28 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 pour le tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation des ressources.
En second lieu, il modifie le code de l’énergie (article D. 314-15) concernant la liste des installations de production d’énergie renouvelable pouvant bénéficier d’un contrat d’achat. Celle-ci est étendue à toutes les installations de production d’énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d’énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d’un appel à projets de l’Etat ou européen peuvent bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité.
Il supprime également les références aux précédents appels à projets devenus obsolètes.
Les plus lus…
Dossier : JOP 2024 : à vos marques, prêts ?
Sécurité privée : géographie de la surveillance humaine, les conditions d'allongement de la validité d'un permis de feu, mise en place de la vidéoprotection algorithmique, de nouvelles limites pour l'exposition au plomb et aux diisocyanates, la sécurité des ponts en France, étude de marché sur la sécurité des chantiers... > Voir le sommaire du n° 601
Commandez la version papier du magazine Face au Risque pour un confort de lecture optimal. N.B. Les frais de port sont de 7,50 € TTC, quel que soit le nombre de magazines commandés.Dossier : JOP 2024 : à vos marques, prêts ?
Sécurité privée : géographie de la surveillance humaine, les conditions d'allongement de la validité d'un permis de feu, mise en place de la vidéoprotection algorithmique, de nouvelles limites pour l'exposition au plomb et aux diisocyanates, la sécurité des ponts en France, étude de marché sur la sécurité des chantiers... > Voir le sommaire du n° 601
Cette version du magazine numérique vous est proposée en consultation de type "flipbook" (tourné de page, zoom). Chaque numéro acheté sera consultable à partir de l'onglet "Mes magazines numériques" présent dans votre compte. N.B. Un flipbook n'est pas un fichier PDF téléchargeable.En 2024, se tiendra un nombre inédit de scrutins et près de la moitié de la population mondiale sera…
La solution française de coffre-fort numérique Lockself a publié le 30 avril 2024 la première édition de son baromètre…
Publiée au JO le 23 avril 2024, la loi 2024-364 vise à transposer un grand nombre de dispositions adoptées…
Près de 600 000 accidents du travail et 789 décès ont été déclarés en 2022 en France. Devant l’importance…
À lire également