Décret n°2020-382 du 31 mars 2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
JO du 2 avril 2020
Afin d’assurer une cohérence avec les modifications législatives introduites par l’ordonnance n°2019-501 du 22 mai 2019 et la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, ce texte modifie certaines dispositions du code de l’énergie relatives aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (articles D.321-10 et suivants).
Les modifications consistent notamment à :
* préciser les éléments auxquels le préfet de région doit prêter attention lorsqu’il fixe la capacité globale de raccordement des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. A ce titre, la capacité doit être déterminée « en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de façon à satisfaire les demandes de raccordement pendant une durée de cinq à dix ans, compte tenu de la dynamique des demandes de raccordement attendue dans la région » ;
* présenter la procédure applicable lorsque le préfet de région a fixé cette capacité ;
* préciser les définitions des différents périmètres d’application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et de mutualisation des coûts ;
* permettre l’anticipation des études et des procédures administratives des ouvrages « piliers » du schéma, ces coûts pouvant être reportés sur le schéma auquel ils correspondent ;
* définir l’état initial d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
* préciser le contenu d’un schéma ;
* permettre l’adaptation du schéma lorsqu’une difficulté de mise en œuvre est décelée et préciser la procédure applicable dans ce cas de figure ;
* préciser la période de réservation de capacité globale du schéma et les conditions de transferts de capacité réservée ;
* porter le seuil de puissance des installations entrant dans le périmètre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables à 250 kVA. Désormais, les installations dont la puissance de raccordement est supérieure à 250 kVA sont soumises au paiement de la quote-part.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l’énergie n’a pas été signée au 3 avril 2020. Les procédures d’élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.
Les plus lus…
Dossier : JOP 2024 : à vos marques, prêts ?
Sécurité privée : géographie de la surveillance humaine, les conditions d'allongement de la validité d'un permis de feu, mise en place de la vidéoprotection algorithmique, de nouvelles limites pour l'exposition au plomb et aux diisocyanates, la sécurité des ponts en France, étude de marché sur la sécurité des chantiers... > Voir le sommaire du n° 601
Commandez la version papier du magazine Face au Risque pour un confort de lecture optimal. N.B. Les frais de port sont de 7,50 € TTC, quel que soit le nombre de magazines commandés.Dossier : JOP 2024 : à vos marques, prêts ?
Sécurité privée : géographie de la surveillance humaine, les conditions d'allongement de la validité d'un permis de feu, mise en place de la vidéoprotection algorithmique, de nouvelles limites pour l'exposition au plomb et aux diisocyanates, la sécurité des ponts en France, étude de marché sur la sécurité des chantiers... > Voir le sommaire du n° 601
Cette version du magazine numérique vous est proposée en consultation de type "flipbook" (tourné de page, zoom). Chaque numéro acheté sera consultable à partir de l'onglet "Mes magazines numériques" présent dans votre compte. N.B. Un flipbook n'est pas un fichier PDF téléchargeable.En 2024, se tiendra un nombre inédit de scrutins et près de la moitié de la population mondiale sera…
La solution française de coffre-fort numérique Lockself a publié le 30 avril 2024 la première édition de son baromètre…
Publiée au JO le 23 avril 2024, la loi 2024-364 vise à transposer un grand nombre de dispositions adoptées…
Près de 600 000 accidents du travail et 789 décès ont été déclarés en 2022 en France. Devant l’importance…
À lire également